Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Монтаж пожарной сигнализации по договору подряда

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Заказчик», в лице (наименование или Ф.И.О.) , действующ на основании , (должность, Ф.И.О.) с одной стороны, и , именуем в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.) «Исполнитель», в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.

) , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. 1.2.

Условия выполнения работ: Пожарная сигнализация устанавливается .

Панель ручного поиска договоров

Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Общая стоимость работ по установке пожарной сигнализации составляет ( ) руб., в том числе НДС — ( ) руб. Стоимость работ подтверждается . 2.2.

Заказчик оплачивает работы в следующем порядке: . Сроки оплаты: . 2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3. СРОКИ 3.1.

Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами.

При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.3.4.

В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ.

В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика. 4.

В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы. 5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере . 5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.

Договор на ремонт пожарной сигнализации образец

  • Проверка работоспособности — определение технического состояния путём контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определённых назначением;
  • Профилактические работы — работы планово-предупредительного характера для поддерживания системы в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

При заключении договора технического обслуживания систем пожарной сигнализации в предмете договора необходимо конкретизировать виды и объем осуществляемых услуг.

Поиск

Договор субподряда на монтаж и обслуживание пожарной сигнализации

Договор подряда на выполнение монтажа охранной, пожарной, тревожной сигнализации в помещении был заключен 28.09.2011.

В апреле 2015 года проводится пожарная проверка, где выявляются нарушения, в том числе и то, что подрядчик, производивший работы, не имел лицензии.

Заказчик не знал, что на проведение данного вида работы нужна лицензия, и принял работы по акту приема-передачи в октябре 2011 года.

Сейчас заказчика привлекают к административной ответственности по части 4 ст. 20.4 КоАП РФ.Есть ли какая-либо возможность взыскать с подрядчика денежные средства и возместить штраф? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:Заказчик имеет право заявить требование о возмещении убытков, возникших в связи с уплатой административного штрафа. Обоснование вывода:В соответствии со ст.

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

Консультация юриста

  • выполненные Работы по монтажу систем, пуско-наладочные работы, услуги по обучению персонала;
  • откорректировать срок выполнения Работ с оформлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон, в случае если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения от сметы, предложенные Заказчиком Подрядчику, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
  • в течение календарных дней с даты получения уведомления Подрядчика об окончании Работ назначить комиссию для приемки результатов Работ;
  • осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика, календарного плана производства Работ), качеством использованных Подрядчиком материалов;
  • на период выполнения монтажных и пуско-наладочных работ предоставить план электропроводки помещений, в которых должна производится прокладка кабельных линий связи, а также обеспечить присутствие ответственного специалиста – энергетика.
  • на период проведения Работ предоставить Подрядчику помещение по месту выполнения Работ для хранения инструментов, материалов и оборудования, обеспечить их сохранность и работоспособность;
  • обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения Работ работников и специалистов;
  • соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Подрядчика;

3. 2.

Условия выполнения работ:Пожарная сигнализация устанавливается .

(указать адрес) Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

Важно

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3. СРОКИ 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.
Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г.

Конечный срок — » » г. 3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 4.1. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.3.3.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.3.5.

Бесплатная консультация юриста

При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику ранее оплаченную последним сумму предоплаты в полном размере за вычетом стоимости фактически поставленных систем, выполненных Работ, а Заказчик оплатить фактически поставленные системы и выполненные Работы, превышающие сумму предоплаты, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

11.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее календарных дней, уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в п.11.1 настоящего Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного государственного органа.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

12.2.
Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.3. Все приложения к Договору, на которые в нем имеется ссылка, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

12.5.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ. 2.2.

Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. 2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.


2.4.

Важно

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 2.5.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 2.6.

Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам. 2.7.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик Исполнитель Наименование: ____________________ Наименование: ____________________ Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________ ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________ ИНН ______________________________ ИНН ______________________________ КПП ______________________________ КПП ______________________________ Р/с ______________________________ Р/с ______________________________ в ________________________________ в ________________________________ К/с ______________________________ К/с ______________________________ БИК ______________________________ БИК ______________________________ ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Исполнитель: ____________________ (__________) ____________________ (__________) М.П. М.П.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 11.

Порядок разрешения споров 11.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 11.2.

Важно

Электропитание сигнализации в соответствии с требованиями РД 78.

, должно обеспечивать работу системы при пропадании основного питания в течение не менее 3-х часов в режиме тревоги и 24-х часов в дежурном режиме.

В качестве источников резервного питания следует использовать блоки бесперебойного питания с выходным напряжением 12В, укомплектованные аккумуляторными батареями соответствующей ёмкости.

Приемно-контрольный прибор «запитать» от отдельного «автомата», предусмотреть его бесперебойную работу не менее 24-х часов при отключении 220 В. Получить полный текст Требования к безопасности — технические средства сигнализации должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.

— технические средства сигнализации должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007-75.

Источник: http://11-2.ru/dogovor-na-montazh-aps-i-ops/

/ Таможенное право / Договор на монтаж апс и опс

Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет : руб. коп. ( руб. коп.), включая НДС 18% — руб. коп. ( руб. коп.). Работа выполнена полностью. Стороны претензий друг к другу не имеют. Приложение: 1.ОПС Омутнинск — 4 экз.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. В процессе выполнения монтажных Работ все основные части оборудования и систем должны быть тщательно проверены.

Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Подрядчика и Заказчика на месте монтажа.

При наличии Дефектов систем в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность Сторон за эти Дефекты.

Внимание

Стороны устанавливают, что период устранения недоделок и дефектов не должен превышать дней.

6.2. По окончании монтажа и пусконаладочных Работ представителями Подрядчика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности систем к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа систем в целом, а если необходимо, то и отдельных оборудования и агрегатов.

Источник: http://pravoru55.ru/montazh-pozharnoj-signalizatsii-po-dogovoru-podryada

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Исполнитель:

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2. Заказчик:

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнительИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчикИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Заказчик______________ Фамилия И.О.

© 2010-2019 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Источник: https://labofbiznes.ru/dogovor_montag.html

Договор субподряда на монтаж и обслуживание пожарной сигнализации

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Договор подряда на выполнение монтажа охранной, пожарной, тревожной сигнализации в помещении был заключен 28.09.2011. В апреле 2015 года проводится пожарная проверка, где выявляются нарушения, в том числе и то, что подрядчик, производивший работы, не имел лицензии.

Заказчик не знал, что на проведение данного вида работы нужна лицензия, и принял работы по акту приема-передачи в октябре 2011 года. Сейчас заказчика привлекают к административной ответственности по части 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Есть ли какая-либо возможность взыскать с подрядчика денежные средства и возместить штраф? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:Заказчик имеет право заявить требование о возмещении убытков, возникших в связи с уплатой административного штрафа. Обоснование вывода:В соответствии со ст.

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г.
Москва, ул. , д. , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2.

Сигнализация

Исполнитель вправе: 4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ. 4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере . 5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.

Договор подряда на установку пожарной сигнализации

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6.

Внимание

Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.2.7.

Абонентская плата по договору о техническом обслуживании включает стоимость: 2.6.1.

проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и системы технических средств охраны в целом, с обязательной регистрацией проведенных работ в соответствующем журнале и Акте приема-передачи выполненных работ по техническому обслуживанию систем безопасности; 2.6.2.

работы по замене составляющих системы охранной и тревожной сигнализации (ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО (ППК), ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ, ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ и т. д.), (ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ, ПЛАТ ВИДЕОЗАХВАТА, ИСТОЧНИКОВ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ, МОНИТОРОВ, КАБЕЛЕЙ, РАЗЪЕМОВ и т. д.) перечисленных в п. 2.1.2.

Важно

В случае невозможности решения указанных споров путем переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7.6. Настоящий договор составлен в 2–х одинаковых экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.7.
Владивостоку, Приморскому краю и ДФО 690021 г. Владивосток, ул. , Почтовый адрес: » 127473 г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр.1 , Грузоотправитель и адрес: Филиал ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» по г. Владивостоку, Приморскому краю и ДФО,690021 г. Владивосток, ул.

Исполнителю» о возникших неисправностях на объектах ; 3.2.4.обеспечивать своевременный доступ представителей «Исполнителя» к техническим средствам охраны для их технического обслуживания и ремонта; 3.2.5.

не производить самостоятельно, либо силами лиц, не являющихся представителями «Исполнителя» техническое обслуживание, ремонт, а так же вносить изменений в состав, местоположение технических средств охраны установленных на «объекте»; Получить полный текст 3.2.6.

по истечении срока службы средств охраны (8 лет для приборов, 4 года для шлейфов), на основании заключения «Исполнителя» по их техническому состоянию, организовать их капитальный ремонт или замену по согласованию с «Заказчиком». 3.2.7.

содействовать «Исполнителю» при исполнении им своих договорных обязательств. 4. Ответственность сторон. 4.1.

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты.

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ).

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: в количестве в следующих местах: , используемые методы монтажа: . 1.3.

Однако условием, при котором сторона договора сможет реализовать свое право на возмещение убытков, будет установление всех обозначенных выше обстоятельств, которые в совокупности являются основанием для наступления гражданско-правовой ответственности контрагента.

Вывод же о наличии или отсутствии этих обстоятельств (в том числе причинно-следственной связи между возникновением убытков у кредитора и ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей по договору) может быть сделан только с учетом особенностей конкретной ситуации и доказательств, которые смогут представить стороны.

Окончательное решение по этому вопросу может быть принято только судом. Ответ подготовил:Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТМихайлова Наталья Контроль качества ответа:Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТЗолотых Максим 3 июня 2015 г.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора подряда на выполнение монтажных работ. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика.2.8.

Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта. 3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж.3.2.

Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами.

При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.3.4.

В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.3.5.

Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ.

В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ4.1.

Источник: https://advokat-na-donu.ru/dogovor-subpodryada-na-montazh-i-obsluzhivanie-pozharnoj-signalizatsii/

Договор на монтаж апс и опс

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа, а равно, если Заказчик не заявляет своего отказа, но и не предоставляет в срок, установленный п. 5.3.

настоящего Договора, подписанного Акта, работы считаются принятыми Заказчиком. Датой окончания работ считается дата предоставления Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчику.

Документом, подтверждающим окончание работ, считается односторонний Акт, подписанный Подрядчиком, с отметкой об отказе Заказчика в его подписании, либо уведомление о получении Заказчиком заказного письма с Актом. 5.6.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру, счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Предложить для согласования с заказчиком не менее трех вариантов состава оборудования системы ПТ с их сравнительным анализом. 7. Передачу сигнала тревоги предусмотреть на ПЦН вневедомственной охраны, а для ОПС Великорецкое с выводом на сотовый телефон начальника ОПС.

Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.

Получить полный текст 9.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается при наступлении обстоятельств непреодолимой силы на время, в течение которого последние действуют. При этом ни одна из Сторон не имеет права предъявлять другой Стороне требования компенсировать возможные убытки. 9.5.

Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере . 5.3.

Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.

Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

6.2.

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

Узнайте к чему:  Чем отличаются должности управляющего ТСЖ и председателя?

7.2.

В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается). 2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ 3.1.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы.

В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя. 4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством. 4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

4.3.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору.

Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.

1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.

2.2. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. 2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.

2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 2.5.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 4.3.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 5.2.

Узнайте к чему:  Прописать отца в своей квартире

В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.

В данном случае, для заказчика монтажная организация становится ещё и поставщиком. Причин тому несколько. После проведения подготовительных работ можно преступать к выполнению монтажа.

Помимо проектных технических решений и условий выполнения работ, продиктованных заказчиком, существует целый ряд требований, которые монтажная организация должна соблюсти.

Начинаются строительно-монтажные работы с проведения вводного и первичного инструктажей.

Оба они направлены на то, чтобы проводимые работы проводились с максимальным вниманием и были безопасны для каждого участника производственного процесса.

Подробный перечень и стоимость работ (товаров) указаны в Смете (Приложение № 1 к настоящему договору) 3.

4.3. Уполномоченные лица «Исполнителя» должны проводить проверку качества выполненных работ и качества используемых материалов.

Использование материалов, не соответствующих условиям п.4.2. настоящего договора, запрещается.

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 5.1.

А.Э. Нудельмана», расположенной по адресу: Московская область, г.

Климовск, ул. Заводская, д. 2, для нужд АО «Технологии Безопасности». работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) транспортно-складской базы АО «КБточмаш им.

А.Э. Нудельмана», расположенной по адресу: Московская область, г. Климовск, ул. Заводская, д. 2, для нужд АО Способ закупки: Запрос котировок.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ». Организация, разместившая сведения: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП».

Извещение о закупке: № 31502677848 «Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) транспортно-складской базы АО «КБточмаш им.

А.Э. Нудельмана», расположенной по адресу: Московская область, г. Климовск, ул. Заводская, д. 2, для нужд АО Способ закупки: Запрос котировок. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ».

Организация, разместившая сведения: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП».

В нашей компании применяется гибкое ценообразование, действует гарантия на установленное оборудование и противопожарную систему, разумная стоимость обслуживания пожарной сигнализации исходя из количества датчиков.

Узнайте сколько будет стоить пожарная сигнализация на Вашем объекте по телефону: 7(495)143-80-88 или напишите нам на электронную почту: Посмотрите примерный типовой расчёт стоимости монтажа АПС с привязкой к площади помещений.

Размещение приемно-контрольных приборов согласовать с заказчиком. 8. Электропитание, защитное заземление (зануление) технических средств обеспечить согласно СП. 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ПУЭ и документации на выбранную аппаратуру.

9. В разрабатываемой проектной документации иметь раздел «Послегарантийное техническое обслуживание систем» с регламентом необходимых работ, их объемом, периодичностью и расчетом стоимости. 10.

В целях исключения в дальнейшем претензий инспекторов ГПН и органов внутренних дел разработанный проект согласовать, в порядке консультации, в соответствии с п. п. 83-85 Административного регламента, введенного в действие с 01.01.

2008 приказом МЧС РФ , с отделом НТД областного ГУ МЧС России и ОВД. 11.

Узнайте к чему:  Кому лучше подать на развод

  7. конфиденциальность

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.5.2.

В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.5.3.

При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки.

Срок выполнения работ составляет ( ) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.2.2.

Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.2.4.

Договор монтажа и пусконаладке пожарной сигнализации

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования GEZE (далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, ___________, стр.3.

1.2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги.

Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

1.5. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. ________________, д.

__, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта. 1.3. 2019 г.

Фотоотчет с производственного участка в Домодедовском районе, где установлен бетонный завод EUROMIX CROCUS 60/1500.3.15 ALFA (СКИП).

подробнее

Источник: https://fileddl.info/dogovor-na-montazh-aps-i-ops/

Секреты права
Добавить комментарий