Договор на поставку картона и изготовление клише

Договор на изготовление и поставку товара – Советы юриста – АНГАРД.РФ

Договор на поставку картона и изготовление клише

г. _________

«__» ______ 20__г.

______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

Продавец:

Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-tovara/

Договор на поставку картона и изготовление клише

Договор на поставку картона и изготовление клише

СТОРОНА, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 9 СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 9.

1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и действует до исполнения всех обязательств СТОРОНАМИ. 9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими СТОРОНАМИ.

Соответствующие дополнительные соглашения СТОРОН являются неотъемлемой частью Договора. 10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 10.

2 Адреса, реквизиты и подписи СТОРОН: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: УФПС Ростовской области – филиал ФГУП «Почта России» Юридический адрес: Варшавское шоссе, г.

Договор на изготовление печатей, штампов

В случае возникновения у СТОРОНЫ подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая СТОРОНА обязуется уведомить другую СТОРОНУ в письменной форме.

В письменном уведомлении СТОРОНА обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Наименование заполняемого поля

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.

1 ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ заказ на изготовление именных вещей, печатей, штампов: календарных штемпелей на автоматической оснастке с резиновым клише (пластик), высота шрифта 2,5 мм; контрольно-гербовых печатей (пятиугольных) на автоматической оснастке с резиновым клише (пластик), высота шрифта 2,5 мм; пломбираторов под пломбы (с пуансонами); печати круглой (гербовой) на автоматической оснастке (пластик) с резиновым клише; самонаборных штампов 8 строк, 2 кассы букв; планки адресной, планки ШК, планки ГЗПО к франкировальной машине ЭММ-110 (далее – Продукция), оформленный в соответствии с действующим законодательством и пожеланиями ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменном виде, путем его пересылки по факсу, электронной почте, Интернету.

Договор на изготовление печатей и штампов

ФГУП «Почта России» в лице зам. директора УФПС Ростовской области – филиала ФГУП «Почта России» Суховой Любови Александровны, действующего на основании доверенности от 01.01.2001г. N 51.1.

4-21/73, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и », именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице , действующего на основании , с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приема Продукции: ИСПОЛНИТЕЛЬ поставил Заказчику Продукцию № п/п Наименование продукции Кол-во (шт.

) Цена продукции без НДС (руб.) Стои мость без НДС (руб.) Сумма НДС 18% (руб.) Стоимость, в т. ч.

Договор на изготовление печатной продукции

Право собственности на Продукцию переходит к ЗАКАЗЧИКУ при подписании ЗАКАЗЧИКОМ товарной накладной по форме № ТОРГ – 12. 2.5 Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит к ЗАКАЗЧИКУ при переходе права собственности на Продукцию к ЗАКАЗЧИКУ. 2.

6 По завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5-ти (пяти) календарных дней с окончания выполнения работ, представляет ЗАКАЗЧИКУ в двух экземплярах акт сдачи-приемки выполненных работ. 2.

7 Акт сдачи-приемки выполненных работ рассматривается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня поступления Продукции на склад ЗАКАЗЧИКА. По результатам рассмотрения ЗАКАЗЧИК подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет мотивированный отказ от приемки для доработки.

ЗАКАЗЧИК обязуется произвести оплату в течение 10-ти банковских дней с момента доставки Продукции на склад ЗАКАЗЧИКА, получения акта выполненных работ и счета-фактуры (по форме, установленной действующим законодательством на момент выставления счета-фактуры). 3.

4 Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании выставленного счета. 3.5 Датой исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате заказа считается дата списания денежных средств с его расчетного счета.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1 За нарушение сроков поставки Продукции ЗАКАЗЧИК вправе требовать с ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости не поставленной в срок Продукции, указанный в приложении № 2 к настоящему Договору, за каждый день просрочки, начиная с момента неисполнения обязательств.

400 bad request

Источник: http://agnbotulinum.com/dogovor-na-postavku-kartona-i-izgotovlenie-klishe/

Типовой Договор на изготовление полиграфической продукции

Договор на поставку картона и изготовление клише

ДОГОВОР №___
на изготовление продукции

г. Москва от «       » ________ 2012 г.

ООО «Август Борг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Зам. генерального директора ______________, действующего на основании Доверенности №1 от 05.03.12 г.

, с одной стороны, и  ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОПЛАТЫ

2.1. Заказчик в период действия Договора размещает у Исполнителя заказы на выполнение работ по изготовлению и поставке Продукции.

Заказы оформляются в виде Технического задания (Оферта, далее Техзадание) к настоящему Договору, в котором указываются наименование Продукции, тираж, красочность, объем, формат, вид бумаги (картона), стоимость, срок выполнения заказа и особые условия, касающиеся данного заказа. 2.2. Сроки исполнения работ исчисляются с даты, указанной в Техзадании. 2.3.

Форма взаиморасчетов по заказу (предоплата, частичная предоплата, оплата по факту отгрузки Продукции) определяется в соответствующем Техзадании. 2.4. Основанием для производства платежей Заказчиком является Техзадание после акцепта. Заказчик производит платежи после подписания сторонами Техзадания, согласно порядку, изложенному в Техзадании. 2.5.

Заказчик для выполнения заказа передает Исполнителю необходимые материалы и сопроводительную документацию. Сроки передачи и список передаваемых материалов оговариваются в Техзадании.

2.6. Исполнитель обязуется согласовывать письменно с Заказчиком возможные изменения в сроках, тираже, качестве и технологические изменения.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Сдача по каждому Техзаданию настоящего Договора оформляется Актом сдачи-приемки работ, а факт передачи Продукции Заказчику – накладной и счетом-фактурой. 3.2. Датой поставки всей либо части Продукции является дата накладной (накладных) о передаче Продукции представителю Заказчика. 3.3.

Исполнитель обязуется устранить недостатки Продукции в оговоренный сторонами срок, но не более срока сдачи Продукции, указанного в соответствующем Техническом задании п.1.3., после получения Акта сдачи-приемки работ с выявленными недостатками за свой счет, в случае вины Исполнителя. 3.4.

В случае недопоставки части продукции Заказчику, но не более 4 (четырех) % от общего количества, Исполнитель возвращает последнему сумму в размере недопоставленной Продукции.

В случае недопоставки части продукции Заказчику более 4 (четырех) % от общего количества, Исполнитель обязуется восполнить недопоставленное количество Продукции Продукции в оговоренный сторонами срок, но не более срока сдачи Продукции, указанного в соответствующем Техническом задании п.1.3., после получения Акта сдачи-приемки работ с выявленным количеством недопоставленной Продукции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, АРБИТРАЖ

4.1. Ответственность Исполнителя: В случае несвоевременной поставки всей или части Продукции Заказчику Исполнитель уплачивает последнему штраф в размере 0.

1 (одной десятой) % от стоимости недопоставленной продукции указанной в Техзадании за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) % от этой стоимости. 4.2. Ответственность Заказчика: В случае несвоевременного внесения платежей со стороны Заказчика последний уплачивает штраф в размере 0.

1 (одной десятой) % от суммы Договора за каждый  календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) % от суммы Договора. 4.3. Указанные размеры штрафа не могут быть уменьшены или увеличены в судебном порядке. 4.4.

Все штрафные санкции взыскиваются по усмотрению, соответственно, обеих Сторон и в случае предъявления ими претензий друг другу. 4.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде  г. Москвы. 4.6.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5-ти дней с момента получения претензии.

4.7. Все дополнительные Протоколы, Техзадания и Акты сдачи-приемки к данному Договору являются его неотъемлемой частью.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. На период выполнения работ по Договору Заказчик предоставляет своему сотруднику ________________________________________ все необходимые полномочия для визирования макетов, цветопроб, сигнальных экземпляров и других необходимых материалов.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует  до  «31» декабря 2012 г. при условии окончания всех взаиморасчетов между Сторонами.
6.2. Настоящий Договор пролонгируется на прежних условиях на следующий срок, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия не заявит о своем отказе от Договора.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.

Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся в частности, отсутствие на рынке нужных для использования товаров, отсутствия у банка необходимых денежных средств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон. 8.3.

Все условия, касающееся проведения работ по отдельному заказу определяются настоящим Договором и Техзаданием, касающимся исключительно данного заказа.

8.4.

В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикИсполнитель
ООО «Август Борг» 121009, г. Москва, Шубинский пер., д. 2/3 ИНН 7704135303/ КПП 770401001 Р/с 40702810038340101573 в “СБЕРБАНК РОССИИ” ОАО г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОКПО 40459168, ОКОНХ 87100ОГРН 1027700100944
__________________ (_______________) Генеральный директор М.П.__________________  (_______________) Зам. генерального директора М.П.

Офсетная Типография «Август Борг» — это высококачественная офсетная и цифровая печать любой продукции: каталогов, книг, брошюр, энциклопедий, ежедневников, журналов, плакатов.

Современное техническое и технологическое оснащение типографии и двадцатилетний опыт работы позволяют решать самые сложные и разнообразные задачи, неизменно входить в число лидеров российской полиграфии.

Вы можете подробнее ознакомится с изготавливаемой типографией продукцией, отправить запрос на пробный расчет тиража любого вида.

Источник: https://augustborg.ru/about/dokumenty/tipovoj_dogovor_na_izgotovlenie_poligraficheskoj_produkcii/

Договор поставки печатной продукции

Договор на поставку картона и изготовление клише

Договор на поставку печатной продукции заполняется с шапки. Вначале стоит указать дату заполнения документа, а также детально расписать информацию о каждом ответственном лице, который выступает со стороны Поставщика и Покупателя. Информация должна содержать полный набор персональных данных.

При осуществлении поставки печатной продукции Продавец должен обязательно предоставить для покупателя накладную, в которой содержится такая информация:

  • ассортимент печатных изданий;
  • количество и цена;
  • полная номенклатура.

Стоимость поставляемой продукции постоянно изменяется и оговаривается индивидуально перед началом отгрузки и отражается в накладной.

Осуществление поставки

Заказчик в указанные сроки должен сделать заказ на определенный перечень печатных изданий. Ответственное лицо Поставщика принимает запрос, обрабатывает его.

После подготовки полной партии и готовности к отгрузке, Поставщик должен уведомить Покупателя. Последний, в свою очередь, обеспечивает надлежащие условия приемки и подготовки всех необходимых документов.

Отгрузка считается завершенной после проставления печати на накладной.

Договор начинает действовать после двустороннего подписания.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить, печатную продукцию, далее именуемую «Товар», в соответствии с выставляемыми Поставщиком накладными, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.2. Под Накладной в настоящем Договоре подразумевается документ, подписанный Сторонами и содержащий следующую информацию: цена, количество, номенклатура, ассортимент Товара.

1.3. Стоимость Товара, включая НДС, оговаривается на каждую поставку и отражается в накладных.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора на основании Заказа (предварительной заявки) Покупателя.

2.2. Наименование, способ отгрузки и количество Товара, а также конкретный срок его поставки, оговариваются Сторонами в соответствующих Заказах, подписываемых Сторонами отдельно по каждой партии Товара.

2.3. Поставщик обязан поставить указанный в Заказе Товар в установленные в Заказе сроки.

2.4. Отгрузка товара производится способом, указанным в Заказе.

2.5. При отгрузке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю накладную.

2.6. Моментом поставки Товара является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной Поставщика.

2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

2.8. Право собственности на Товар, а также риски случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной.

2.9. Упаковка Товара – пачки или иное по согласованию Сторон настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной.

3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.

3.3. Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом.

3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор отражает все договоренности между Сторонами относительно поставки указанного в настоящем Договоре Товара; все последующие устные договоренности или переписка Сторон не могут изменить положений настоящего Договора.

5.2. Все изменения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

5.3.

Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

5.4. Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.

При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.

6.4. В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде г. .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «» года.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8

Договор поставки на макулатуру – Юридические документы

Договор на поставку картона и изготовление клише

Предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Поставщик», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Общества с ограниченной ответственностью «Покупатель», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой Стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1.   Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию: макулатуру (далее по тексту – Товар) согласно ГОСТу, марки МС-6Б в количестве и сроки согласно графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2.   Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право досрочно отгрузить Товар. Товар, поставленный досрочно, засчитывается в счет Товара, подлежащего поставке в следующем сдаточном периоде.

1.3.   Наименование, количество, качество и цена Товара определяются в соответствии со спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4.   Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, а также обязуется возместить Покупателю в течении 10 (десяти) дней с даты получения мотивированной претензии все возникшие у Покупателя, в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства, убытки и расходы.

2.1.   Поставка Товара в течение месяца производится каждый день. Отгрузка Товара в течение периода поставки производится по согласованному сторонами графику.

2.2.   Частичная поставка Товара допускается только на основании предварительного письменного согласия Покупателя.

2.3.   Поставщик осуществляет поставки только после получения от Покупателя заказа (спецификации). Поставщик осуществляет поставку Товара в объеме и по цене, указанных в заказе (спецификации).

2.4.   Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом на склад Покупателя, расположенный по адресу. Погрузка Товара на складе Поставщика и поставка Товара осуществляется Поставщиком и за его счет.

2.5.   Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя.

2.6.   Право собственности на Товар переходит к покупателю с момента доставки Товара на склад Покупателя и подписания товарно-транспортной накладной.

2.7.   Товар поставляется очищенным от мусора, в разобранном виде, упакованным в тюки весом от 150 (ста пятидесяти) до 500 (пятисот) кг, обвязанным мягкой сталью по ГОСТу 3282 или упаковочной мягкой лентой (стальной) ГОСТ 3560, тюки должны быть замаркированы. Дополнительные условия к таре и упаковке устанавливаются соглашением Сторон.

3.1.   Поставщик вправе:

3.1.1.      Привлекать за свой счет специализированные организации для выполнения работ по настоящему договору.

3.1.2.      Требовать, в том числе в судебном порядке, исполнения Покупателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором и законом.

3.2.   Поставщик обязан:

3.2.1.      Поставить Товар Покупателю в срок, количестве и с качеством, которые предусмотрены настоящим договором и законом.

3.2.2.      По запросам Покупателя предоставлять ему информацию о ходе осуществления поставок.

3.2.3.      В случае недопоставки Товара в отдельном периоде доставки восполнить недопоставленное количество Товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

3.3.   Покупатель вправе:

3.3.1.      Потребовать, в том числе в судебном порядке, исполнения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренным настоящим договором и законом.

3.4.   Покупатель обязан:

3.4.1.      Оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, установленных настоящим договором

3.4.2.      Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором

3.4.3.      Проверить поставленный Товар на соответствие заявленного количества и качества в день поставки

4.1.   Стоимость поставляемого Товара определяется спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2.   Оплата Товара производится за каждые 20 (двадцать) тонн Товара.

4.3.   Оплата товара производится на основании выставленного счет- фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 дней с момента предоставления документов на поставку.

5.1.   При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и спецификацию), по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

5.2.   По окончании сдачи-приемки товара Стороны подписывают товарно-транспортную накладную, суммы в которой указываются в рублях. Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной означает проведение проверки в полном объеме.

5.3.   Если при проверке товара Покупателем выявлены несоответствия и (или) недостатки товара, последний обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика.

6.1.   При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему договору Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

  • соразмерного уменьшения покупной цены
  • безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков товара

6.2.   Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим договором поставки количество Товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

6.3.   Покупатель вправе отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества, а если такие Товары оплачены, потребовать возврата оплаченных сумм.

6.4.   В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % стоимости, указанной в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

6.5.   В случае нарушения Покупателем срока оплаты счетов более чем на 10 (десять) банковских дней Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.6.   Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за задержки в исполнении, полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанные действия произошли вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на выполнение условий соглашения.

В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, политические перевороты, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения, землетрясение или иные стихийные бедствия, изменение нормативных правовых актов.

Изменение государственной политики таможенного или валютного регулирования (например, изменение курса рубля по отношению к евро или доллару США) не является форс – мажорным обстоятельством, а считается риском предпринимательской деятельности.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна при наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, не позднее 5 дней с момента их наступления, в письменной форме известить об этом другую сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах возлагается на сторону, ссылающуюся на форс – мажорные обстоятельства.

7.3.Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4.Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после передачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

8.      Порядок рассмотрения споров.

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,       разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из    настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

9.      Прочие условия.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать в течение 6 (шести) месяцев после подписания.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой стороны. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9.3. В случае изменения банковских или почтовых реквизитов одной из Сторон, она должна в течение двух дней сообщить об этом другой Стороне. В противном случае документация и денежные средства, направленные по указанному в соглашении адресу, считаются направленными надлежащим образом.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.5. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.

9.6. Во всем, не упомянутом настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

Источник: https://temmma.ru/7

Секреты права
Добавить комментарий